Карен Азатович Похиндян - адвокат

Главная                8-903-435-58-53               Контакты                Документы

Исковое заявление в арбитражный суд по договору подряда


В Арбитражный суд Ростовской области

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»

Место нахождения: ХХХ

Представитель истца: Похиндян Карен Азатович

Адрес для корреспонденции: ХХХ

т. 8-903-435-58-53

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ»

Место нахождения: ХХХ

Цена иска: ХХХ рублей

Исковое заявление

            28 июня 201Х года между истцом и ответчиком был заключен ДОГОВОР № 2806СР (далее в настоящем исковом заявлении «Договор»). Согласно договору (п. 1.1), заказчик (истец) поручает, а Исполнитель (ответчик) принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ т/х «ХХХ». Ответчик обязался сдать результат Работ Истцу в установленный Договором срок. Истец обязался принять результат Работ и уплатить цену, установленную договором (п. 1.2 Договора).

            Стоимость ремонта т/х «ХХХ» определялась двухсторонне подписанной предварительной ремонтной ведомостью (п. 2.1. Договора) и составляла – 6 570 400 рублей, в том числе НДС 18%.

             ООО «ХХХ» оплатило ремонтные работы в полном объеме - 6 570 400 рублей, однако, ООО «ХХХ» даже не приступило к выполнению работ.

Согласно п. 3.2. Договора:

«Период проведения ремонта с 05.07.201Х по 31.07.201Х г.»

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком

«2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.»

13.10.201Х года ООО «ХХХ» вернуло часть денежных средств в размере – 399 870,45 рублей. Задолженность ООО «ХХХ» перед ООО «ХХХ» по договору составила 6 570 400 - 399 870,45=6 170 529,55 рублей. Свою задолженность ответчик подтвердил актом сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 201Х год, однако, данный акт ответчик передал истцу только посредством сканера на электронную почту.

17 апреля 201Х года исх. № 343 ответчику была оправлена досудебная претензия, которая получена ответчиком 27.04.201Х года. Ответа на претензию не последовало.

20.06.201Х года исх. № 534 от 20.06.201Х года ответчику была отправлена вторая досудебная претензия, в которой была уточнена сумма задолженности в связи с возникшей ошибкой в предыдущей претензии.

            Согласно п. 7.7. Договора:

«В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Подрядчика, его досрочного расторжения по инициативе Подрядчика или досрочного расторжения по причинам, связанным с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Договора Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от цены настоящего Договора.»

            Размер неустойки равен 6 570 400 рублей : 100x10=657 040 рублей.

Общая цена иска: 6 170 529,55+657 040 = 6 827 569,55 рублей.

            Согласно п. 11.2 Договора – все споры из договора разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п.2 ст. 715 ГК РФ, ст. 330 ГК РФ:

Просим суд:

1)      Взыскать с ООО «ХХХ» денежные средства оплаченные по договору в размере - 6 170 529,55 рублей.

2)      Взыскать с ООО «ХХХ» неустойку в размере 657 040 рублей.

Приложение:

1)      Копия Договора № 2806СР от 28.06.201Х года

2)      Копия Приложения № 1 к Договору № 2806СР от 28.06.201Х года – Предварительная ремонтная ведомость т/х «ХХХ»

3)      Копия платежного поручения № 1817 от 09.09.201Х года

4)      Копия платежного поручения № 1 от 13.10.201Х года

5)      Копия Акта сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 201Х года

6)      Копия исх. № 343 от 17.04.201Х года Досудебная претензия

7)      Копия квитанции ФГУП «Почта России» от 19.04.201Х года

8)      Копия описи - 19.04.201Х года

9)      Копия Уведомления о вручении – 27.04.201Х года

10)  Копия исх. № 534 от 20.06.201Х года Досудебная претензия

11)  Копия квитанции ФГУП «Почта России» от 21.06.201Х года

12)  Копия описи - 21.06.201Х года

13)  Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица

14)  Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ХХХ»

15)  Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ХХХ»

16)  Копия платежного поручения об оплате государственной пошлины

17)  Копия квитанции об отправке искового заявления и прилагаемого материала ответчику

18)  Доверенность № 28 от 31 мая 2017 года

 

        26 июня 201Х год                                                            К.А. Похиндян

- Образцы документов адвоката

- Арбитражные дела

Copyright © 2007-2018 Похиндян К.А. Все права защищены.